Исковое заявление о взыскании стоимости работ по договору подряда пример

Таким образом, Договор соответствие п. Также Договор сторонами не расторгнут и не признан недействительным в судебном порядке. Акты о приемке выполненных работ форма КС-2 на указанную сумму подписаны. Замечания по качеству выполнения работ отсутствовали. Правовые основания 2.

Как взыскать долг по договору строительного подряда Договор подряда позволяет выполнить те работы, которые сам заказчик, собственными силами выполнить не может. Современные условия жизни диктуют свои особенности жизни, и в настоящее время наибольшее распространение получил договор на выполнение подрядных работ по строительству.

Отзыв на иск по договору строительного подряда

Несмотря на это, истец выполнил все свои обязательства по договору своевременно и в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ и справкой по объемам выполненных работ копии прилагаются. Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало. Все акты выполненных работ подписаны ответчиком. Расчет суммы задолженности прилагается к исковому заявлению.

Согласно ст. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В силу п. Таким образом, в соответствии с договором и приведенными нормами ГК РФ ответчик должен оплатить работы истца. Поэтому на основании изложенного и в соответствии со ст. Приложение: 1. Копии актов выполненных работ. Копии документов об оплате. Расчет суммы задолженности.

Почтовая квитанция о направлении копии иска ответчику. Документы об уплате госпошлины. Копия документа, подтверждающего полномочия на подписание иска.

Копия доверенности представителя.

Исковое заявление о взыскании стоимости работ по договору подряда пример

Москва, 1-й Красносельский переулок, 3 Госпошлины: ,67 руб. С заявленными требованиями Ответчик не согласен, считает их незаконными и необоснованными по следующим основаниям. Согласно Приложению к Договору от Истец утверждает, что Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, что влечет за собой наступление договорной ответственности. Однако, согласно п. Договора Подрядчик обязан начать и выполнять работы по строительству АЗС в сроки, предусмотренные Графиком производства работ. Истец исчисляет этот срок с даты заключения Договора, ссылаясь при этом на документ, в котором нет сроков начала работ, а обозначено исключительно время затрачиваемое на выполнение того или иного этапа работы. Данный График имеет начало, сроки выполнения и окончания работ, документ согласован и подписан Истцом, а также Зам. Префекта ЗАО Г.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании стоимости работ по договору строительного подряда

В данном случае Исковое заявление о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами направляется в Арбитражный суд г. Процессуальная — обращение в арбитражный суд с просьбой о разрешении возникшего спора по существу и о защите нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса. Экономическая — Данный иск направлен на присуждении ответчика к исполнению определенных действий к уплате конкретной суммы.

Образец Искового заявления о взыскании стоимости работ по договору подряда, как написать +пример

Для победы в таком деле нужно иметь подписанный заказчиком акт выполненных работ. В любом случае, суд спросит у юриста, чем подтверждается факт выполнения работ. Вот собственно, и сам образец иска.

Полезное видео:

Взыскание задолженности по договору подряда - пример иска

Заключенный указанными сторонами Договор является договором строительного подряда, элементы которого предусмотрены статьями ГК РФ. В соответствии с частью 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Согласно п. Москва, ул. Договора, цена устройства вентилируемого фасада одного квадратного метра является твердой и составляет 5 ,34 рублей. Договора, стоимость работ, указанных в статье 1 настоящего Договора при ориентировочном объеме кв. Договора была расшифрована стоимость фасада.

Иск о взыскании задолженности по договору подряда

Приложения: Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в 1 экз. Исковое заявление о взыскании стоимости работ по договору строительного подряда Согласно заключенному Договору пункт 2. В соответствии с требованиями пункта 2.

Инфо
Договор подряда - одна сторона, она же подрядчик, обязуется выполнить по заданию другой стороны, а именно заказчика определенную договором.

Цена иска: 6 ,60 рублей, из них: 2 ,02 — неустойка за просрочку выполнения работ; 1 ,06 — убытки неправомерно удерживаемые денежные средства ; 36 ,91 — проценты за неправомерное удержание денежных средств; 2 ,61 — стоимость невыполненных работ и ущерба по устранению дефектов и недостатков выполненных работ; ,00 — расходы на проведение строительно-технической экспертизы. При этом требования Истца о предоставлении отчета о производстве геологических изысканий и свидетельства о праве проведения геологоразведочных изыскательских работ оставлены Ответчиком без внимания и удовлетворения. Кроме того, Ответчик не имеет права проведения геологоразведочных изыскательских работ, так как не является членом саморегулируемой организации по изыскательским работам. Требование о предоставлении отчета о производстве геологических изысканий от Пристройка расположена напротив склада здания ЛМК, изготовление и монтаж которого являются предметом договора, и является самостоятельным объектом.

Иск о взыскании задолженности по договору подряда: образец и порядок составления Задолженность по договору подряда истребование аванса Согласно ч. Согласно требованиям ч. При большом объеме работ к договору может прилагаться смета с подробной росписью всех затрат на выполнение порученного задания. Таким образом, в рамках выполнения подряда потребность во взыскании задолженности у подрядчика может возникнуть в 2 случаях: при неоплате или неполной оплате выполненной работы; в случае отказа заказчика от договора подрядчик вправе требовать возмещения за уже выполненную часть заказа. Такая ситуация возможна при авансировании работ, то есть внесении части оплаты за выполненную работу перед ее началом и невыполнении подрядчиком задания. В то же время в договоре может быть предусмотрено условие о задатке, а сумма аванса прямо обозначена именно в качестве задатка в соответствии с требованиями ч. В этом случае при невыполнении работы подрядчик должен будет вернуть сумму задатка в двойном размере согласно требованиям ст.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. У Вас есть вопрос, или Вы хотите, чтобы юрист удаленно проверил и грамотно отредактировал подготовленный Вами документ? Истец выплатил ответчику аванс, однако последний так и не начал выполнять свои обязательства по договору. Денежные средства ответчик не возвращает, на мирное урегулирование спора не идет. Поскольку срок окончания работ уже истек дом должен был быть построен к ХХ ХХХХХХ года , постольку ответчик незаконно удерживает у себя ранее переданные ему истцом денежные средства. В соответствии с п.

Несмотря на это, истец выполнил все свои обязательства по договору своевременно и в полном объеме, что подтверждается актами выполненных работ и справкой по объемам выполненных работ копии прилагаются. Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ от ответчика не поступало. Все акты выполненных работ подписаны ответчиком. Расчет суммы задолженности прилагается к исковому заявлению. Согласно ст. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. В силу п. Таким образом, в соответствии с договором и приведенными нормами ГК РФ ответчик должен оплатить работы истца.

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *